建造项目施工电子合同（专业17篇）

施工合同是建筑工程管理中的基本工具，对于保障工程质量和项目进度具有重要意义。需要编写施工合同的朋友们可以参考以下范文，从中找到适合自己项目的模板。

工程建造电子施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

第一章工程概况。

第一条：工程项目。

1、工程名称：

2、工程内容：

第二条：工程工期。

开工日期

完工日期以开工准确日期日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。

第三条：工程造价。

总造价：

第四条：承包方式：。

第二章双方责任。

第五条：甲方责任。

1、甲方按双方约定支付合同款项。

2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。

3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。

第六条：乙方责任。

1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。

2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。

3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。

4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。

5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。

6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。

7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。

8、乙方负责施工材料的搬运工作，甲方只负责采买。

第三章工程款支付。

第七条：工程款支付方式以双方协商为准。

第四章工程质量和验收。

第八条：工程质量。

1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;。

2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。

第九条：其他事项。

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决;。

2、本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。

3、本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。

5、本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程建造电子施工合同

甲方：_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)。

乙方：_________________一分部路基二队(以下简称乙方)。

施工范围：_________________s212国道至姜家泊村，总长2.12km。

1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。

2、砂石路面铺设(厚30cm)，宽度为7m。

3、边沟开挖。

4、树穴的处理。

三、工程数量及单价：_________________。

1、拓宽填土方数量约为7420m3，单价按元/m3。

2、砂石路面为4450m3，单价按元/m3。

3、其他作业内容不计。

四、工期要求：_________________。

总工期为15天，自___年___月___日至___年___月___日完成。

五、质量要求和验收：_________________。

1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的施工质量。

2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。

3、边沟满足排水要求。

4、施工完工后由甲方组织验收。

六、工程款支付款方式。

工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。

七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。

八、本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。

九、本合同自签订日起生效。

___年___月___日___年___月___日。

工程建造电子施工合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

一、工程名称：综合管网配套工程。

二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。

三、承包形式：包工包料。

四、工期：年月日至年月日。

五、质量标准：本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242—20xx要求及国家相关标准。

六、合同价款及付款方式：

合同总价款为人民币元。

1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。

2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,。

3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。

七、材料要求。

1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。

2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。

3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。

八、发包人责任。

1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。

2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。

3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。

九、承包人责任。

1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.

3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的监督检查，由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。

4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告。

十、保修条款。

1、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元，保修期满后无息退回，保修金的退回在当年保修期满后的十日内。

十一、违约责任。

1、发包人未能按期向承包人支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。

2、因承包人原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。

3、如承包人未经发包人同意，擅自停工的，属承包人违约，发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的，发包人一切损失由承包人方承担。

4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属承包人违约，承包人支付违约金，起罚点为人民币1万元，发现一次按合同总价的2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。

十二、争议的解决方式。

双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向市人民法院提起诉讼。

十三、本合同的生效。

1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

工程建造电子施工合同

住所：________________。

联系电话：________________。

承包人(全称)：________________。

住所：________________。

联系电话：________________。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本合同实施的工程内容，为明确甲、乙双方的权利、义务，确保工程顺利实施，经双方友好协商达成一致意见，特签订本合同。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程运距：

二、工程日期

工程有效期限_________天(含法定节假日)。

三、质量标准。

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

四、合同价款。

金额(大写)：___________________________________元(人民币);：____________元(人民币)。

五、工程承包范围和内容。

1、承包范围及内容：施工段施工图纸标注红线范围内，本合同约定的全部工程内容。

2、乙方应当全面完成承包范围内的全部工作内容：

(1)本合同约定承包范围正常施工所需全部工程内容包括：本工程所需的原材料、机械设备，劳动力及技术装备的组织等。

(2)办理现场明确范围内土石方的爆破及相关手续的办理。

(3)土石方的场内调配及外运、弃渣。

(4)开挖后边坡支护及周边建筑物、居民居住区的隔离防护。

(5)承包范围内图纸或业主要求的预留预埋工作。

(6)土石方开挖及运输过程中的清洁工作。

(7)负责施工作业范围内的一切安全保卫工作及文明施工工作。

六、双方义务与责任。

1、发包人派驻的工程师。

职权：___________________________________________________。

2、监理单位委派的工程师。

需要取得发包人批准才能行使的职权：________________________________。

3、不实行监理的，工程师的职权：___________________________________。

4、承包人代表。

职权：_________________________________________________。

5、发包人代表。

职权：___________________________________________________。

七、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件。

2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接通。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已接通。

4、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工后3天内。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工后30天内。

6、水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验，并做交验记录。

八、工程验收。

1、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。

2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的准确性。

3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采用灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。

4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查，特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋，在安装完成后应进行检查验收，钢筋必须绑扎牢固，钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。

5、挖基坑专职质量检查员应会同业主单位和监理单位共同对基坑进行质量监控和及时验收。

6、混凝土施工前专职质量检查员应对钢筋模板进行全质量检查和技术复核。

九、材料提供。

工程中所需材料及装饰方面的.材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

十、合同价款支付方式。

1、乙方垫资施工至_______后，经甲方核实确认工程量价款后15日内向乙方支付已完工程量的_______%工程款。

2、工程验收合格后，付至工程总造价的_______%。

3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的_______%;备案完成后付到工程决算款_______%。

4、余留工程款的_______%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。

十一、保修期限。

质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。

十二、违约责任。

1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价_______%的违约金。

2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

3、乙方在通过竣工验收之日起20日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳_______元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金_______元。

十三、争议解决。

如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。

发包人：________________(公章)。

委托代理人：________________。

电话：________________。

传真：________________。

开户银行：________________。

账号：________________。

邮政编码：________________。

________年________月________日。

承包人：________________(公章)。

委托代理人：________________。

电话：________________。

传真：________________。

开户银行：________________。

账号：________________。

邮政编码：________________。

________年________月________日。

建造项目施工电子合同

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担码头维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：

一、工程名称：码头维修工程。

二、工程地点：码头。

三、承包方式：包工包料。

四、建设规模：石方77.243、楼梯维修17步、铺设石头地板482、码头步道71.822、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。

五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元(56，120.00元)整。

六、开工时间：201年月日。

七、竣工时间：201年月日，工期为天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。

八、工程质量要求及责任。

甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。

乙方责任：

1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。

2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。

3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。

九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。

十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。

十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。

十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。

十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。

十四、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

项目施工电子合同

甲方：

乙方：

身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

一、承包形式：包工不包料(或)。

二、承包内容：

三、承包单价和结算方法：

四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。

五、安全要求：乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

七、付款方式。

八、甲乙方责任与义务：

1、甲方的义务与责任：

甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。

2、乙方的义务与责任：

乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。

九：本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

一级建造师项目管理要点：施工合同交底的任务

合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。

例：承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。

a.分析合同漏洞，解释有争议的内容。

b.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况。

c.分析合同风险，制定风险对策。

d.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅。

e.分解和落实合同任务，便于实施和检查。

答案：ace。

a.合同分析。

b.合同跟踪。

c.合同交底。

d.合同实施控制。

答案：c。

a.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底。

b.发包人向承包人进行合同交底。

c.监理工程师向承包人进行合同交底。

答案：a。

一级建造师考试网提醒您考后关注：

工程项目施工承包电子版合同范文

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，就__电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：

__电站机电设备安装工程。

二、工程地点：

_____________。

三、工程内容：

_____________。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期：

根据甲乙双方商定，乙方在______年____月____日进场施工，______年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月__元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

六、付款方式：

(1)工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

(2)工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

七、双方责任：

甲方：

1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。

乙方：

1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。

九、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

1)设计图纸及招投标文件的技术要求。

2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

3)设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

十二、合同份数：

本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。

甲方：乙方：

法人代表(委托人)：法人代表(委托人)：

联系电话：联系电话：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

工程建造电子施工合同

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.

第二条勘察的范围、进度和质量________________________.

第三条甲方的义务。

1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

第四条乙方的义务。

1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。

第五条定金及勘察收费标准及拨付办法。

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。

第六条甲方的违约责任。

1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

第七条乙方的违约责任。

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。

第八条纠纷的处理。

本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决：

(1)申请________仲裁委员会仲裁;。

(2)向________人民法院起诉。

第九条其他约定。

本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。

年一级建造师项目管理重点：施工专业分包合同的内容

(1)分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

(2)项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。

(3)承包人的工作。

2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;。

3)提供合同用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;。

5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

四、专业工程分包人的主要责任和义务。

年一级建造师《项目管理》考点：施工专业分包合同的内容

1.分包工程合同价款可以采用以下三种中的一种(应与总包合同约定的方式一致)：

(1)固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整;。

(2)可调价格，合同价款可根据双方的约定而调整，应在专用条款内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金，合同价款包括成本和酬金两部分，双方在合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

2.分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

3.合同价款的支付。

(5)承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，在发包人不拖延工程价款的情况下无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

一级建造师《项目管理》考点精华：施工承包合同的内容

承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，报送监理人审批。

2.监理人的质量检查。

监理人的检查和检验，不免除或减轻承包人按合同约定应负的责任。

3.监理人重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

4.缺陷责任与保修。

(1)缺陷责任期自实际竣工日期起计算。

(2)工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

工程建造电子施工合同

住所：________________。

联系电话：________________。

承包人(全称)：________________。

住所：________________。

联系电话：________________。

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立合同。

一、工程概况。

1、项目名称：________________。

2、工程地点：________________。

二、工程承包方式。

承包方式：________________。

三、工程工期。

合同工期总日历天数：________________。

本合同采用单价包干价方式：

1、平基土方挖、填、运____元/m3，(小区范围内)。

2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内，包爆破材料)。

3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料，含勾缝)。

4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料，含600mm宽，500m深的浆砌毛石基础，基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。

五、材料提供。

1、甲方供应材料：甲方不供应材料。

2、乙方供应材料：全部材料由乙方采购，采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

六、双方权利义务。

1、甲方工作。

1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;。

1.2、对工程中各个工序的验收工作;。

1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;。

1.4、确定水准点与坐标控制点;。

2、乙方工作。

2.1、服从甲方的管理;。

2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;。

2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;。

2.5、做好发各个工序验收的配合工作，为检查验收提供便利条件。

2.6、做好文明施工工作，保证施工场地清洁，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

七、质量标准。

工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

八、工程款结算方式。

工程款支付：按每月完成工程量的80%支付工程进度款，剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。

九、工程的验收。

由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后，办理移交手续。

十、维修责任。

本工程保修期为竣工后一年，在保修期内出现质量问题时，甲方应第一时间通知乙方，若乙方24小时内未进行维修，甲方可自行处理，所产生的一切费用均由乙方承担。

十一、违约责任。

1、乙方不得出现违法分包及转包行为，否则，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

2、因乙方原因，本合同无法继续履行时，甲方有权终止合同，乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

十二、争议的解决。

与本合同有关的一切争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

十三、其他。

1、本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

2、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：(公章)________________。

委托代理人：________________。

电话：________________。

传真：________________。

开户银行：________________。

账号：________________。

邮政编码：________________。

________年________月________日。

承包人：(公章)________________。

委托代理人：________________。

电话：________________。

传真：________________。

开户银行：________________。

账号：________________。

邮政编码：________________。

________年________月________日。

一级建造师《项目管理》考点精华：施工承包合同的内容

由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。

2.竣工日期

(1)工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。

(2)因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

工程建造电子施工合同

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

以甲、乙双方共同协商，甲方将鹿寨奥运康城1#、2#、3#、5#、6#、7#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议：

一、工程名称：鹿寨奥运康城小区室外配套工程。

二、工程地点：鹿寨奥运康城小区内。

三、工程内容：室外排水、小区道路、地面铺装、路灯安装、砌筑围墙及电缆沟等。

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：按实际工程量结算(工程量必须经甲方现场核实并办理鉴证手续)。

六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。

七、结算依据：按实际完成工程量执行现行《广西壮族自治区单位估价表》结算，另外，材料除甲方提供外，其余材料按市场造价信息简报计(施工期间)。

八、按定额结算执行配套取费费用定额土建执行五类、安装执行四类，但文明施工费、劳动保险、定编费不计。

九、乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造成的安全事故均由乙方负责(施工后清理施工垃圾)。

十、付款方式：按工程进度分项预付款。工程竣工验收合格后1个月内，由乙方提供竣工资料结算并报送工程结算书，结算书审定后，甲方按结算书造价的95%拨付给乙方，余下5%作质保金，保修一年，保质期满后5天内，质保金退回给乙方。

十一、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。

十二、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

十三、本合同双方签字后生效。

十四、工程完工后付清余款，本合同自行解除。

甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：

日期年月日日期：年月日

工程建造电子施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

第一章工程概况。

第一条：工程项目。

1、工程名称：

2、工程内容：

第二条：工程工期。

开工日期

完工日期以开工准确日期日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。

第三条：工程造价。

总造价：

第四条：承包方式：。

第二章双方责任。

第五条：甲方责任。

1、甲方按双方约定支付合同款项。

2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。

3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。

第六条：乙方责任。

1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。

2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。

3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。

4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。

5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。

6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。

7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。

8、乙方负责施工材料的搬运工作，甲方只负责采买。

第三章工程款支付。

第七条：工程款支付方式以双方协商为准。

第四章工程质量和验收。

第八条：工程质量。

1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;。

2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。

第九条：其他事项。

1、本合同未尽事宜，由双方协商解决;。

2、本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。

3、本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。

5、本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。

年一级建造师项目管理重点：施工专业分包合同的内容

除合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

2.分包人与发包人的关系。

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

3.承包人指令。

就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

4.分包人的工作。

(1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。

(3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。

(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。

五、合同价款及支付。